Løngennemsigtighed – er I klar?
Senest den. 7. juni 2026 træder EU’s direktiv om løngennemsigtighed i kraft. Direktivets formål er at styrke princippet om lige løn til mænd af kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Hovedparten af direktivet gælder for alle virksomheder uanset størrelse og kræver derfor en grundig forberedelse fra alle virksomheder. Vi har samlet […]
Bygherre (forbruger) havde krav på forholdsmæssigt afslag, idet entreprenørens udbedringsforslag havde været utilstrækkelige
Spørgsmålet om, hvor langt entreprenørens ret til afhjælpning af mangler kan strækkes, er et tilbagevendende tema i entrepriseretten og giver jævnligt anledning til tvister. Voldgiftsretten har i kendelse fra foråret marts 2025 haft anledning til at tage stilling til en del af disse problemstillinger i en sag mellem en bygherre (forbruger) og en entreprenør. Sagen […]
Er du vores nye legal trainee?
Er du serviceminded, ambitiøs og en fagligt stærk jurastuderende, der kan se sig selv arbejde i en moderne advokatvirksomhed i støt vækst? Har du flair for inkasso, erhvervsret, proces, insolvens og/eller fast ejendom? Så er du måske den legal trainee, vi søger. OM OS Vi beskæftiger os med de fleste erhvervsretlige emner med speciale inden […]
Gæld opstået i forbindelse med kriminalitet skal kunne inddrives i pensionsmidler
Pensionsmidler har længe været at anse som et livsgrundlag for den enkelte borger, og pensionsmidler er da også i retsplejeloven oplistet i sammenhæng med understøttelse eller anden hjælp fra det offentlige, hvor netop disse midler er undtaget fra at kunne danne grundlag for udlæg. En kreditor kan derfor som udgangspunkt ikke foretage udlæg i en […]
Entreprenør havde krav på betaling for forcering, som var iværksat som følge af bygherres (uberettigede) varsling om dagbod
Spørgsmålet om, hvem der bærer ansvaret og omkostningerne for et byggeris forsinkelse er ofte et tvistepunkt mellem bygherren og entreprenøren. Voldgiftsretten har i en afgørelse fra 5. juli 2024 taget stilling til spørgsmålet om hovedentreprenørens ret til bl.a. tidsfristforlængelse og betaling for forcering, som blev iværksat på grund af bygherres varsling af dagbod. I sagen […]
Lavere afgift på arv til søskende
I maj 2024 vedtog Folketinget en ændring af boafgiftsloven, hvorefter tillægsboafgiften for arv til søskende afskaffes. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2027, men ændringen skal tænkes ind i nye testamenter, ligesom allerede oprettede testamenter bør tages op til genovervejelse. I dag skal arvinger, som ikke kan kategoriseres som værende arveladerens ”nærmeste familie”, betale […]